Постановление администрации МО Нижнеингашский район Красноярского края от 17.03.2006 N 94 "Об УТВЕРЖДЕНИИ ПРИМЕРНЫХ ФОРМ муниципального КОНТРАКТА"

Архив



АДМИНИСТРАЦИЯ муниципального ОБРАЗОВАНИЯ

НИЖНЕИНГАШСКИЙ РАЙОН КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17 марта 2006 г. N 94



ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРИМЕРНЫХ

ФОРМ муниципального КОНТРАКТА



В целях обеспечения эффективного использования средств районного бюджета, упорядочения процедуры размещения муниципального заказа, на основании ст. 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 9 Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", руководствуясь ст. 18 Устава Нижнеингашского района, постановляю:

1. Утвердить примерные формы муниципального контракта на поставку товаров для муниципальных нужд согласно приложению 1 и муниципального контракта на выполнение работ, оказание услуг согласно приложению 2.

2. Муниципальным заказчикам заключать муниципальные контракты с 01.01.2006 в строгом соответствии с законодательством, на основании протоколов проведения аукционов, протоколов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, протоколов рассмотрения и оценки котировочных заявок и оформлять муниципальные контракты согласно примерным формам.

3. Муниципальные контракты подписываются муниципальными заказчиками и являются муниципальной гарантией финансирования.

4. Контроль за исполнением Постановления возложить на заместителя главы района Плужникова Ю.С.

5. Постановление вступает в силу со дня подписания.



Глава района

П.А.МАЛЫШКИН











Приложение 1

к Постановлению

администрации района

от 17 марта 2006 г. N 94



                    ПРИМЕРНАЯ ФОРМА КОНТРАКТА


               МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ N __________
           на поставку товаров для муниципальных нужд


п. Нижний Ингаш                            _______________ 200_ г.


____________________________________________, действующий от имени
      (полное наименование заказчика)
муниципального  образования  Нижнеингашский   район  Красноярского
края, в соответствии с
__________________________________________________________________
                      (положением, постановлением)
в лице ______________________________________________, именуемый в
               (наименование должности, Ф.И.О.)
дальнейшем  "Заказчик",  с  одной  стороны, и победитель открытого
конкурса (аукциона, запроса котировок) __________________________,
                                        (наименование конкурса)
заявке   которого   присвоен   первый  номер  (аукциона,   запроса
котировок,     предложившего    наименьшую    цену),    в    лице,
__________________________________________________________________
           (полное наименование организации-поставщика)
действующий на ___________________________________________________
                         (наименование должности, Ф.И.О.)
основании, __________________________________________, именуемый в
                 (устав, данные доверенности)
Дальнейшем   "Поставщик",  с другой стороны,  заключили  настоящий
муниципальный контракт (далее - контракт-о нижеследующем:


1. Предмет контракта



1.1. Поставщик принимает на себя обязательства поставить товар в обусловленный срок, а Заказчик - принять и оплатить товар по условиям настоящего контракта в номенклатуре, количестве, в срок и по ценам, указанным в спецификации (приложение 1), которая является неотъемлемой частью контракта.

1.2. Качество поставляемых товаров должно соответствовать действующим стандартам, техническим условиям или дополнительно согласованным сторонами характеристикам, указанным в спецификации. Качество товаров удостоверяется сертификатом или паспортом качества изготовителя, которые Поставщик направляет Заказчику вместе с товаром или высылает со счетом-фактурой.



2. Цена и порядок расчетов



    2.1.  Цена  единицы  товара установлена на основании протокола
оценки  и  сопоставления  заявок  на участие в конкурсе (протокола
аукциона,  протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок) от
" __ " ________ 200_ г. __________________________________________
                                   (наименование конкурса)
и составляет ___ рублей.  Общая  сумма   контракта  составляет ___
рублей, в т.ч. НДС (НДС не облагается).
    2.2. в цену товара входит ___________________________________.
    2.3.  Оплата  осуществляется  на  основании протокола оценки и
сопоставления  заявок   на участие в конкурсе (протокола аукциона,
протокола   рассмотрения  и   оценки   котировочных  заявок)    от
" __ " __________ 200_ г. путем перечисления денежных  средств  на
расчетный счет Поставщика _______________________________________.
                        (условия, определенные конкурсной заявкой,
                             которой присвоен первый номер)


3. Срок поставки



3.1. Срок поставки товара по настоящему контракту в соответствии с протоколом оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе (протоколом аукциона, протоколом рассмотрения и оценки котировочных заявок) составляет __ дней с момента подписания настоящего контракта.



4. Обязанности сторон



4.1. Поставщик обязан:

- осуществить поставку товара надлежащего качества в количестве, предусмотренном спецификацией, по адресу: ___________, (указанному Заказчиком);

- обеспечить контроль за доставкой товара;

- обеспечить бесплатное гарантийное обслуживание в течение;

- направить Заказчику счет-фактуру на отгруженные товары, оформленную в соответствии с действующим законодательством.

4.2. Заказчик обязуется произвести оплату поставляемых товаров и осуществить приемку по количеству и качеству в соответствии с обычаями делового оборота.

4.3. По факту поставки оформляется двусторонний акт приема-сдачи товара, который подписывается сторонами и скрепляется печатями.

4.4. Право собственности на товар переходит к Заказчику с момента передачи товара.



5. Ответственность сторон



5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с действующим законодательством.

5.2. в случае обнаружения недостатков товаров либо товаров несоответствующего качества Заказчик вправе потребовать от Поставщика:

- произвести замену товаром надлежащего качества в соответствии с контрактом.

5.3. За просрочку поставки или недопоставку товаров в установленные сроки Поставщик уплачивает Заказчику неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости недопоставленного товара за каждый день просрочки.

5.4. За нарушение сроков оплаты поставленного товара Поставщик вправе требовать от Заказчика уплаты пени в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы задолженности за каждый день просрочки.

5.5. Уплата неустойки и возмещение убытков, связанных с ненадлежащим исполнением сторонами своих обязательств по настоящему контракту, не освобождают нарушившую условия контракта сторону от исполнения взятых на себя обязательств.



6. Непреодолимая сила



6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае действия обстоятельств непреодолимой силы (пожар, наводнение, землетрясение, военные действия и т.д.) при условии, что данные обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение условий по настоящему контракту. в этом случае срок выполнения договорных обязательств будет продлен на время действия этих обстоятельств, но не более двух месяцев.

6.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по указанным причинам, должна известить другую сторону о наступлении и прекращении действий обстоятельств непреодолимой силы в срок не позднее трех дней с подтверждением факта их действия актами компетентных органов.



7. Разрешение споров



7.1. в случае возникновения споров и разногласий по настоящему контракту и в связи с ним стороны примут меры к их разрешению путем переговоров.

7.2. Если стороны не придут к соглашению, то споры подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Красноярского края.



8. Порядок расторжения контракта



8.1. Досрочное расторжение контракта может иметь место по соглашению сторон с возмещением понесенных убытков либо по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8.2. Сторона, решившая расторгнуть настоящий контракт, в пятидневный срок направляет письменное уведомление другой стороне.

8.3. Контракт считается расторгнутым с момента подписания сторонами соглашения о расторжении, при условии урегулирования материальных и финансовых претензий по выполненным до момента расторжения контракта обязательствам, или вступления в законную силу вынесенного в установленном порядке решения суда.

8.4. Заказчик вправе расторгнуть настоящий контракт:

- при задержке Поставщиком срока поставки более чем на __ дней;

- при систематическом, не менее двух раз, получении товара низкого качества;

- в случае прекращения потребности или нецелесообразности продолжения поставки товара.

8.5. При расторжении контракта по любым основаниям Заказчик обязуется:

- принять товар надлежащего качества, фактически поставленный Поставщиком на момент расторжения настоящего контракта;

- в течение трех рабочих дней после получения от Поставщика акта приемки товара подписать его или дать мотивированный отказ;

- в течение 30 дней с момента оформления указанных документов оплатить Поставщику фактически поставленный товар.



9. Срок действия контракта



9.1. Контракт вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами и действует до 31 декабря ____ года.

9.2. Действие настоящего контракта прекращается после полного исполнения сторонами своих обязательств, принятых в соответствии с условиями конкурса и настоящего контракта.



10. Особые условия



10.1. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.

10.2. в случае изменения правового статуса одной из сторон она в течение трех дней обязана информировать другую сторону об организации-правопреемнике.

10.3. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.



        Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:


Заказчик:                         Поставщик:
Юридический                       Юридический
адрес: 663850, п. Нижний Ингаш,   адрес: _________________________
ул. Ленина, 164.
Банковские                        Банковские
реквизиты: ИНН 2428000136         реквизиты: _____________________
КПП 242801001
р/с 40204810100000000256
ОКК по Нижнеингашскому району
Телефон 21-3-80                   Телефон ________________________
Факс 21-7-59                      Факс ___________________________
Заказчик                          Поставщик
_______________________________   ________________________________










Приложение 2

к Постановлению

администрации района

от 17 марта 2006 г. N 94



                    ПРИМЕРНАЯ ФОРМА КОНТРАКТА


               МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ N ___________
               на выполнение работ (оказание услуг)
                      для муниципальных нужд


п. Нижний Ингаш                            _______________ 200_ г.


____________________________________________, действующий от имени
      (полное наименование заказчика)
муниципального  образования  Нижнеингашский  район   Красноярского
края, в соответствии с ___________________________________________
                              (положением, постановлением)
в лице ______________________________________________, именуемый в
               (наименование должности, Ф.И.О.)
дальнейшем  "Заказчик",  с  одной  стороны, и победитель открытого
конкурса (аукциона, запроса котировок) __________________________,
                                        (наименование конкурса)
заявке   которого   присвоен   первый  номер  (аукциона,   запроса
котировок, предложившего наименьшую цену), _______________________
__________________________________________________________________
     (полное наименование организации подрядчика (исполнителя)
в лице __________________________________________________________,
                             (наименование должности, Ф.И.О.)
действующий на основании _________________, именуемый в дальнейшем
                    (устав, данные доверенности)
"Подрядчик" ("Исполнитель"), с другой стороны, заключили настоящий
муниципальный контракт (далее - контракт-о нижеследующем:


1. Предмет контракта



1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик (Исполнитель) принимает на себя обязательства выполнить работы (оказать услуги), Заказчик - принять и оплатить указанные работы (услуги) по условиям настоящего контракта.

1.2. Объем и содержание работ (услуг) определяется технической документацией и сметами, являющимися неотъемлемой частью настоящего контракта.

1.3. в случае выявления потребности в дополнительных работах (услугах), не предусмотренных контрактом, но связанных с работами (услугами), предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной части работ (услуг) Заказчик вправе в одностороннем порядке изменить не более чем на 5 (пять) % объема всех работ (услуг), предусмотренного пунктом 1.2 настоящего контракта (включается в случае, если это предусмотрено Заказчиком в конкурсной документации).



2. Стоимость работ (услуг) и порядок расчетов



    2.1.   Стоимость   работ   (услуг)   по  настоящему  контракту
установлена  на  основании протокола оценки и сопоставления заявок
на  участие в конкурсе (протокола аукциона, протокола рассмотрения
и  оценки  котировочных   заявок)  от  " __ "  ________  200_   г.
_______________________ и составляет __________ рублей, в т.ч. НДС
(наименование конкурса)
(НДС не облагается).
    2.2. Заказчик  по  согласованию  с Подрядчиком  (Исполнителем)
вправе  изменить  не  более  чем  на  5 (пять) %  стоимость  работ
(услуг),   установленную    пунктом 2.1   настоящего    контракта,
пропорционально объему дополнительных  работ  (услуг)  или  объему
части  работ   (услуг),   определенному   пунктом 1.3   настоящего
контракта  (включается  в  случае,  если важность изменения объема
работ (услуг) предусмотрена Заказчиком в конкурсной ориентации).
    2.3.  Оплата  осуществляется   на основании протокола оценки и
сопоставления  заявок  на  участие в конкурсе (протокола аукциона,
протокола  рассмотрения  и  оценки   котировочных   заявок) " __ "
____________ 200_ г.  путем  перечисления  денежных   средств   на
расчетный        счет           Подрядчика           (Исполнителя)
__________________________________________________________________
(условия оплаты, определенные конкурсной заявкой, которой присвоен
                          первый номер)


3. Сроки выполнения работ (оказания услуг)



    3.1.   Сроки  выполнения  работ (оказания услуг) по настоящему
контракту в соответствии  с  протоколом оценки   и   сопоставления
заявок  на  участие  в  конкурсе (протоколом аукциона,  протоколом
рассмотрения и оценки котировочных заявок):
дата начала выполнения работ (оказания услуг) ___________ 200_ г.;
дата завершения работ (окончания оказания услуг) _________ 200_ г.


4. Обязанности сторон



4.1. Подрядчик (Исполнитель) обязан:

- обеспечить выполнение работ (оказание услуг) надлежащего качества с соблюдением требований, норм и правил, утвержденных технической документацией, в объеме, соответствующем прилагаемым сметам, в сроки, предусмотренные пунктом 3.1 настоящего контракта;

- обеспечить необходимые противопожарные мероприятия, мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений во время проведения работ (оказания услуг);

- обеспечить Заказчику беспрепятственный доступ к объекту для контроля за ходом и качеством выполнения работ (оказания услуг);

- производить работы (оказывать услуги) собственными силами (привлечение субподрядчиков возможно только с согласия Заказчика);

- безвозмездно устранить недостатки и дефекты в выполненных работах (оказанных услугах) по требованию Заказчика в течение ______ дней;

- сдать Заказчику выполненные работы (оказанные услуги) по акту выполненных работ (услуг) в срок, установленный пунктом 3.1 контракта;

- в случае досрочного выполнения работ (оказания услуг) по соглашению с Заказчиком сдать объект Заказчику;

- в гарантийный срок, установленный в соответствии с протоколом оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе (протоколом аукциона, протоколом рассмотрения и оценки котировочных заявок), который составляет ________, устранить выявленные недостатки;

- предоставить Заказчику отчет об израсходованных материалах при выполнении работ (оказании услуг) и его обоснование. в случае остатка материалов возвратить их Заказчику либо с согласия Заказчика уменьшить цену работ на сумму стоимости неиспользованных материалов, оставшихся у Подрядчика (Исполнителя).

4.2. Заказчик обязан:

- передать Подрядчику (Исполнителю), в случае необходимости, объект для выполнения работ (оказания услуг) по акту после подписания настоящего контракта;

- участвовать в освидетельствовании скрытых работ;

- принять от Исполнителя выполненные работы (оказанные услуги) и произвести их оплату в установленные сроки.



5. Приемка работ



5.1. По завершении выполнения работ (услуг) Подрядчик (Исполнитель) представляет Заказчику акт приемки выполненных работ (оказанных услуг) с приложением к нему документов, предусмотренных техническим заданием.

5.2. в случае несоответствия объекта после выполнения работ техническому заданию, а также невозможности или нецелесообразности продолжения оказания услуг сторонами составляется соответствующий двусторонний акт, содержащий перечень необходимых доработок, в соответствии с которым Подрядчик (Исполнитель) обязан в течение ____ дней либо произвести работы по устранению выявленных недостатков без дополнительной оплаты в пределах утвержденной сметы, либо прекратить выполнение работ (оказание услуг).



6. Ответственность сторон



6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с действующим законодательством.

6.2. в случае обнаружения недостатков в выполненных работах (оказанных услугах) Заказчик вправе потребовать от Подрядчика (Исполнителя):

- безвозмездного устранения недостатков в срок, установленный пунктом 5.2 контракта;

- соответствующего уменьшения установленной цены;

- возмещения понесенных Заказчиком расходов по исправлению недостатков своими силами или силами третьих лиц.

6.3. За нарушение сроков выполнения работ (оказания услуг) Подрядчик (Исполнитель) уплачивает Заказчику неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы контракта за каждый день просрочки (но не более основной суммы контракта).

6.4. За нарушение сроков оплаты выполненных работ (оказанных услуг) Подрядчик (Исполнитель) вправе требовать от Заказчика уплаты пени в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы задолженности за каждый день просрочки.

6.5. Уплата неустойки и возмещение убытков, связанных с ненадлежащим исполнением сторонами своих обязательств по настоящему контракту, не освобождают нарушившую условия контракта сторону от исполнения взятых на себя обязательств.



7. Непреодолимая сила



7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае действия обстоятельств непреодолимой силы (пожар, наводнение, землетрясение, военные действия и т.д.) при условии, что данные обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение условий по настоящему контракту. в этом случае срок выполнения договорных обязательств будет продлен на время действия этих обстоятельств, но не более двух месяцев.

7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по указанным причинам, должна известить другую сторону о наступлении и прекращении действий обстоятельств непреодолимой силы в срок не позднее трех дней с подтверждением факта их действия актами компетентных органов.



8. Разрешение споров



8.1. в случае возникновения споров и разногласий по настоящему контракту и в связи с ним стороны примут меры к их разрешению путем переговоров.

8.2. Если стороны не придут к соглашению, то споры подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Красноярского края.

8.3. Стороны предусматривают претензионный порядок урегулирования споров, срок рассмотрения претензий не более 15 дней.



9. Порядок расторжения контракта



9.1. Досрочное расторжение контракта может иметь место по соглашению сторон с возмещением понесенных убытков либо по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

9.2. Сторона, решившая расторгнуть настоящий контракт, в пятидневный срок направляет письменное уведомление другой стороне.

9.3. Контракт считается расторгнутым с момента подписания сторонами соглашения о расторжении, при условии урегулирования материальных и финансовых претензий по выполненным до момента расторжения контракта обязательствам, или вступления в законную силу вынесенного в установленном порядке решения суда.

9.4. Заказчик вправе расторгнуть настоящий контракт:

- при задержке Подрядчиком (Исполнителем) срока выполнения работ (услуг) более чем на ____ дней;

- при снижении качества работ (услуг), предусмотренных в техническом задании, в результате нарушения Подрядчиком (Исполнителем) условий контракта;

- в случае невозможности или нецелесообразности продолжения работ (услуг).

9.5. При расторжении контракта по любым основаниям Заказчик обязуется:

выполнить работы (услуги), фактически выполненные Подрядчиком (Исполнителем) с надлежащим качеством на момент расторжения настоящего контракта;

в течение трех рабочих дней после получения от Подрядчика (Исполнителя) акта приемки выполненных работ (услуг), справки о стоимости выполненных работ (услуг) и затратах по установленной форме подписать их или дать мотивированный отказ;

в течение 30 дней с момента оформления указанных документов оплатить фактически выполненные Подрядчиком (Исполнителем) работы (услуги).



10. Срок действия контракта



10.1. Контракт вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами и действует до декабря ________ года.

10.2. Действие настоящего контракта прекращается после полного исполнения сторонами обязательств, принятых в соответствии с условиями конкурса и настоящего контракта.



11. Особые условия



11.1. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.

11.2. в случае изменения правового статуса одной из сторон она в течение трех дней обязана информировать другую сторону об организации-правопреемнике.

11.3. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.



        Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон:


Заказчик:                         Поставщик:
Юридический                       Юридический
адрес: 663850, п. Нижний Ингаш,   адрес: _________________________
ул. Ленина, 164
Банковские                        Банковские
Реквизиты: ИНН 2428000136,        реквизиты: _____________________
КПП 242801001,
р/с 40204810100000000256
ОКК по Нижнеингашскому району
Телефон 21-3-80                   Телефон ________________________
Факс 21-7-59                      Факс
Заказчик                          Поставщик
_______________________________   ________________________________








Региональное законодательство Следующий региональный документ,  правовая интернет библиотека







Право России

Новости

Партнеры