Постановление администрации Красноярского края от 08.12.1994 N 559-П "Об УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОСТАВКАХ ПРОДУКЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ и ТИПОВОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА на ПОСТАВКУ ПРОДУКЦИИ ДЛЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД"

Архив



АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 8 декабря 1994 г. N 559-П



ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОСТАВКАХ ПРОДУКЦИИ

ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ и ТИПОВОГО

ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА на ПОСТАВКУ ПРОДУКЦИИ

ДЛЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД



В соответствии с Законом Красноярского края "О поставках продукции и товаров для региональных государственных нужд Красноярского края" постановляю:

1. Утвердить Положение о поставках продукции производственно - технического назначения для региональных государственных нужд согласно приложению N 1.

2. Утвердить типовой государственный контракт на поставку продукции и товаров для региональных государственных нужд Красноярского края согласно приложению N 2.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации края Кузьмина В.Д.

4. Постановление вступает в силу с момента опубликования в газете "Красноярский рабочий".



Глава администрации

В.М.ЗУБОВ









Приложение N 1

к постановлению

администрации края

от 8 декабря 1994 г. N 559-П



ПОЛОЖЕНИЕ

О ПОСТАВКАХ ПРОДУКЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО

НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД



I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ



1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РСФСР "О предприятиях и предпринимательской деятельности", постановлением Правительства Российской Федерации от 27.08.92 N 638 "Об организации работ по реализации Закона Российской Федерации "О поставках продукции и товаров для государственных нужд", Законом Красноярского края "О поставках продукции и товаров для региональных государственных нужд Красноярского края".

1.2. Положение регулирует отношения по поставкам продукции производственно - технического назначения (далее именуемой продукцией) для региональных государственных нужд. Получателями продукции являются предприятия и организации, находящиеся на полном или частичном бюджетном финансировании.

1.3. Действие настоящего Положения распространяется на взаимоотношения между государственными заказчиками, которым поручается организация работы по размещению заказов для региональных государственных нужд края (далее краевые нужды), и поставщиками продукции.

1.4. Заказы на закупку и поставку продукции для краевых нужд размещаются на предприятиях - поставщиках на основе конкурсного отбора посредством заключения государственного контракта. При заключении государственного контракта используется утвержденный администрацией края типовой государственный контракт (приложение N 2).

1.5. Объемы поставок продукции определяются финансовыми средствами, выделяемыми государственным заказчикам на основании бюджетных заявок, или привлекаемыми за счет других источников для реализации краевых целевых программ и удовлетворения других краевых нужд.

1.6. Поставщики самостоятельно приобретают материальные ресурсы, необходимые им для исполнения государственных контрактов. Включение в государственный контракт требований о материально - техническом обеспечении производства сырьем, материальными, комплектующими изделиями, оборудованием, машинами, механизмами, а также о встречных поставках товаров, оказании каких-либо услуг и оплате товаров в иностранной валюте не допускается.

1.7. Продукция, поставляемая по государственным контрактам, должна соответствовать обязательным требованиям государственных стандартов и особым условиям, устанавливаемым этими контрактами.

К обязательным относятся требования к качеству продукции, обеспечивающие ее безопасность для жизни и здоровья населения, охрану окружающей среды, совместимость и взаимозаменяемость продукции.



II. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНТРАКТОВ



2.1. Настоящий порядок разработан в целях организации процесса подготовки и заключения государственных контрактов на поставку продукции для краевых нужд. Он определяет место и роль государственных контрактов в общей системе регулирования взаимоотношений между органами государственного управления и предприятиями, организациями.

2.2. Государственный контракт является основным документом, определяющим права и обязанности сторон по поставке продукции для краевых нужд, регулирующим экономические, организационно - технические и другие взаимоотношения государственных заказчиков и поставщиков.

2.3. Государственный контракт или его отдельные условия, противоречащие действующему законодательству, недействительны.

Изменение, расторжение или продление государственного контракта должно осуществляться по соглашению сторон и оформляться дополнительным соглашением, подписываемым сторонами.

2.4. Контракт заключается путем составления одного документа, подписываемого сторонами.

2.5. Государственный контракт считается заключенным, когда сторонами в письменной форме достигнуты следующие соглашения:

о предмете договора (параметры конечного продукта, наименование продукции, номенклатура (ассортимент), количество, качество (технико - экономические, экологические и прочие характеристики) и др.);

о приемлемой для обеих сторон цене договора;

о сроках действия и исполнения договора;

о правах и обязанностях сторон.

В государственном контракте могут определяться отдельные этапы производства продукции и содержаться финансовые, организационно - экономические, научно - технические и другие условия его исполнения.

2.6. Финансовые условия исполнения государственного контракта содержат смету, регламентирующую состав и объем прямых и косвенных расходов, общие издержки производства по государственному контракту, согласованные цены, формы льготного налогообложения и другие льготы.

Финансовые условия исполнения государственных контрактов могут предусматривать следующий механизм финансирования заказа:

использование собственных средств поставщиков;

использование заемных средств банков, предоставляемых поставщику под гарантию администрации края;

предоставление целевых дотаций и субсидий администрацией края;

поэтапное покрытие государственным заказчикам расходов поставщика по мере выполнения контракта;

предоставление авансовых платежей - полного или частичного авансирования поставщика под государственный заказ.

Все формы финансирования заказов на поставку продукции для краевых нужд применяются лишь во взаимоотношениях государственного заказчика с поставщиком. в особых случаях в контракте могут содержаться условия разделения издержек по договору между сторонами: государственными заказчиками и поставщиками.

Финансовые условия могут включать право контроля государственного заказчика над документами поставщика и его контрагентов в части расходования финансовых средств по соответствующему государственному контракту.

2.7. Организационно - экономические условия исполнения государственных контрактов регламентируют:

порядок начала и ведения работ по заказу, порядок их прекращения по требованию государственного заказчика или по просьбе поставщика;

сроки и этапы проведения работ и порядок взаимоотношений между их участниками;

условия продления сроков выполнения заказа;

порядок и сроки пересмотра спецификаций и других отдельных условий государственного контракта.

2.8. в государственном контракте могут содержаться методы оценки выполнения его условий; принципы пересмотра цены и переоценки конечной прибыли по контракту; методы оценки эффективности работы поставщика; методы, условия и формы организации приемки и технического контроля; порядок представления поставщиком конечных и промежуточных результатов заказчику и т.д.

2.9. Инженерно - технические условия государственного контракта содержат характеристики конечного продукта и инженерно - технические параметры его производства:

наименование продукции (работ, услуг), ее номенклатуру (ассортимент), количественные и качественные характеристики;

научно - технические и технологические требования, предъявляемые заказчиком к условиям производства продукции в рамках заказа для краевых нужд;

требования о соблюдении соответствующих стандартов.



III. КОЛИЧЕСТВО, НОМЕНКЛАТУРА, СРОКИ и ПОРЯДОК

ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ



3.1. Количество подлежащей поставке продукции, номенклатура (ассортимент) определяются контрактом на основе заказа.

3.2. в контракте может быть оговорен период поставки запасных частей к поставленной продукции, снятой с производства.

3.3. Сроки поставки продукции определяются сторонами контракта.

Досрочная поставка продукции может осуществляться с согласия заказчика. Продукция, поставленная досрочно и принятая заказчиком, оплачивается и засчитывается в счет количества продукции, подлежащей поставке в следующем периоде.

3.4. Днем исполнения поставщиком обязательства по поставке продукции считается дата сдачи продукции органу транспорта или связи при отгрузке иногороднему заказчику (получателю), а при сдаче на складе заказчика (получателя) или поставщика - дата подписи приемо-сдаточного акта заказчиком.

3.5. в контракте по соглашению сторон может быть предусмотрен иной момент исполнения обязательства, а также поставка продукции по требованию заказчика. в этом случае поставка осуществляется на основе представляемых заказчиком заказов по мере возникновения потребности, а в контракте указываются порядок и сроки представления и исполнения таких заказов.

3.6. Если отгрузка продукции производится не заказчику по контракту, а получателю, не состоящему в договорных отношениях с поставщиком, заказчик в соответствии с календарным планом выполнения работ по государственному контракту направляет получателям выписки из календарного плана.

3.7. в контракте может быть предусмотрена отгрузка продукции любым транспортом:

а) иногородним получателям - путем отгрузки железнодорожным или водным транспортом грузовой скоростью, автомобильным транспортом;

б) получателям, находящимся в труднодоступных районах, для которых нет иного способа доставки продукции, кроме воздушного транспорта, поставка производится этим видом транспорта;

в) одногородним получателям - автомобильным транспортом.

Отгрузка продукции производится в соответствии с календарным планом выполнения работ по государственному контракту.

В контракте может быть предусмотрена выборка продукции заказчиком (получателем) со склада поставщика.

3.8. Транспортные расходы относятся на поставщика или заказчика, или делятся пополам в соответствии с контрактом. Дополнительные расходы, связанные с отправкой продукции по требованию заказчика ускоренным способом, относятся на заказчика.

3.9. Продукция отгружается заказчику (получателю) в соответствии с минимальными нормами отгрузки.

Минимальной нормой отгрузки продукции является вагон или контейнер.

Порядок поставки продукции в количестве ниже минимальных норм отгрузки и порядок отправки продукции почтовыми посылками устанавливается в контракте.

3.10. Тара и упаковка продукции должна соответствовать требованиям стандартов или технических условий. Номера и индексы стандартов и технических условий на тару указываются в контракте.

Поставщик обязан при поставке продукции применять средства пакетирования и специализированные контейнеры в случаях, предусмотренных действующими правилами или контрактом.

Тара, упаковочные и увязочные материалы многократного использования, средства пакетирования, специализированные контейнеры и тара - оборудование подлежат возврату поставщику, если это предусмотрено в контракте.



IV. КАЧЕСТВО и КОМПЛЕКТНОСТЬ ПРОДУКЦИИ



4.1. Поставляемая продукция должна соответствовать по качеству стандартам, техническим условиям, иной документации, устанавливающей требования к качеству продукции, образцам (эталонам). Требования по качеству продукции предусматриваются в техническом задании.

В техническом задании могут быть предусмотрены более высокие требования к качеству продукции по сравнению со стандартами, техническими условиями, иной документацией, образцами (эталонами).

Номера и индексы стандартов, технических условий указываются в техническом задании.

Поставщик удостоверяет качество поставляемой продукции соответствующим документом о качестве. Указанные документы высылаются вместе с продукцией, если иное не предусмотрено контрактом.

4.2. Гарантийные сроки на продукцию устанавливаются в стандартах и технических условиях.

Если в стандартах или технических условиях гарантийные сроки не установлены, они могут быть предусмотрены в контракте.

Стороны могут установить в контракте гарантийные сроки более продолжительные, чем предусмотрено стандартами или техническими условиями.

Поставщик гарантирует качество продукции в целом, включая составные части и комплектующие изделия. Гарантийный срок на комплектующие изделия и составные части считается равным гарантийному сроку на основное изделие и истекает одновременно с истечением гарантийного срока на это изделие, если иное не предусмотрено стандартом или техническими условиями на основное изделие.

Гарантийный срок эксплуатации исчисляется со дня ввода изделий в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев для действующих и 9 месяцев для строящихся предприятий, а по изделиям, используемым на предприятиях с сезонным характером работ, и по запасным частям - не позднее года со дня поступления их на предприятие, если иное не предусмотрено стандартами, техническими условиями или контрактом.

Поставщик обязан за свой счет устранить дефекты, выявленные в продукции в течение гарантийного срока, или заменить продукцию, если не докажет, что дефекты возникли в результате нарушения заказчиком (получателем) правил эксплуатации продукции или ее хранения. Устранение дефектов или замена продукции производится в срок, оговоренный в контракте, после получения сообщения заказчика (получателя-о выявленных дефектах.

В случае устранения дефектов в продукции, на которую установлен гарантийный срок эксплуатации, этот срок продлевается на время, в течение которого продукция не использовалась из-за обнаруженных дефектов. При замене изделия в целом гарантийный срок исчисляется заново, со дня замены.

4.3. Продукция должна поставляться комплектно, в соответствии с требованиями стандартов, технических условий. в техническом задании может быть предусмотрена поставка продукции с дополнительными к комплекту изделиями (частями) или без отдельных ненужных покупателю изделий (частей), входящих в комплект.

Если комплектность продукции не определена стандартами, техническими условиями, она может определяться в техническом задании.

4.4. Поставляемая продукция подлежит маркировке в соответствии с требованиями стандартов или технических условий. Стороны вправе предусмотреть в контракте требования к маркировке, не установленные стандартами или техническими условиями.

На поставляемой продукции или ее упаковке должны быть помещены товарные знаки, зарегистрированные в установленном порядке. Товарные знаки не помещаются на продукцию, которая в соответствии со стандартами или техническими условиями не подлежит маркировке.

При поставке немаркированной продукции или ненадлежаще маркированной продукции заказчик (получатель) вправе, если иное не предусмотрено контрактом, замаркировать ее (изменить маркировку) за счет поставщика или потребовать, чтобы маркировку (изменение маркировки) произвел поставщик, либо отказаться от принятия продукции.



V. ЦЕНЫ и ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ



5.1. При определении поставщиками и заказчиками договорных цен следует руководствоваться утвержденными администрацией края методическими рекомендациями по формированию цен на поставку продукции для региональных государственных нужд.

5.2. в контрактах могут предусматриваться условия и порядок корректировки цен.

В условиях корректировки цен, как правило, предусматривается периодичность корректировок с учетом цикла производства продукции (крупносерийное и массовое - ежеквартально, единичные - раз в полгода или в год).

Корректировки цен проводятся исходя из сложившихся рыночных цен на момент поставки, с учетом уровня инфляции, изменения цен на сырье, материал, полуфабрикаты и комплектующие изделия.

5.3. Порядок расчетов за поставленную продукцию определяется в контракте.



VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН



6.1. в случае невыполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон обязательств, предусмотренных государственным контрактом, эта сторона:

возмещает другой стороне причиненные в результате этого убытки;

лишается права на получение льгот, предусмотренных заключенным государственным контрактом;

несет иную ответственность в соответствии с действующим законодательством или оговоренную государственным контрактом.

6.2. Поставщики, занимающие доминирующее положение на товарном рынке по продаже определенных видов продукции или обладающие технологической монополией на производство отдельных видов продукции, не вправе отказаться от заключения государственных контрактов в случае, если размещение заказа не влечет за собой убытков от ее производства и объем госзаказа не превышает 10 процентов их производства.

При необоснованном уклонении поставщика от заключения государственного контракта на поставку продукции для краевых нужд в случае, когда обязанность заключения контракта установлена настоящим Положением и другими законодательными и нормативными актами, поставщик уплачивает заказчику штраф в размере стоимости продукции, определенной в проекте контракта.

6.3. в случае невыполнения государственного контракта по объему продукции в установленный срок поставщик уплачивает покупателю неустойку в размере 50 процентов стоимости недопоставленной продукции. Неустойка взыскивается до фактического исполнения обязательств с учетом недопоставленного количества продукции в предыдущем периоде поставки. При невыполнении обязательств по государственному контракту, кроме уплаты неустойки, поставщики возмещают также понесенные покупателями убытки.

Продукция, не соответствующая требованиям, указанным в пункте 1.7 настоящего Положения, а также некомплектная, считается непоставленной.

6.4. Если качество продукции окажется не соответствующим стандартам, техническим условиям, иной документации, образцам (эталонам) или условиям технического задания, заказчик (получатель) вправе отказаться от принятия и оплаты продукции, а если она уже оплачена, потребовать в установленном порядке возврата уплаченных сумм и замены продукции.

При поставке продукции более низкого сорта (качества), чем указано в документе, удостоверяющем качество продукции, но соответствующей стандартам, техническим условиям, иной документации образцам (эталонам), заказчик (получатель) имеет право принять продукцию по цене, предусмотренной для продукции соответствующего сорта (качества), или отказаться от принятия и оплаты продукции.

В случае поставки продукции с дефектами, возникшими по вине поставщика, которые могут быть устранены на месте, поставщик обязан по требованию заказчика (получателя) устранить дефекты избранным им способом (в том числе путем замены в течение срока, оговоренного в контракте), либо возместить расходы, понесенные заказчиком (получателем) при устранении им дефектов своими средствами.

Впредь до устранения дефектов в продукции заказчик (получатель) вправе отказаться от ее оплаты, а если продукция уже оплачена, потребовать в установленном порядке возврата уплаченных сумм.

6.5. в случае поставки некомплектной продукции поставщик обязан по требованию заказчика доукомплектовать продукцию или заменить ее комплектной продукцией в срок, согласованный с заказчиком. Впредь, до укомплектования продукции или ее замены заказчик (получатель) вправе отказаться от ее оплаты, а если продукция уже оплачена, потребовать в установленном порядке возврата уплаченных сумм.

Если поставщик в установленный срок не укомплектует продукцию или не заменит ее комплектной, заказчик вправе отказаться от продукции.

Принятие заказчиком (получателем) продукции, не соответствующей стандартам, техническим условиям, образцам (эталонам), требованиям, предусмотренным техническим заданием, не освобождает поставщика от уплаты штрафов, предусмотренных пунктом 6.3.

6.6. Государственный заказчик вправе отказаться (полностью или частично) от продукции произведенной по государственному контракту при условии полного возмещения им поставщику понесенных убытков в соответствии с действующим законодательством.

6.7. Споры, возникающие между поставщиками и государственными заказчиками при заключении, изменении, расторжении и исполнении государственных контрактов на поставку продукции, а также о возмещении нанесенных убытков, рассматриваются в установленном законодательством порядке арбитражным судом.









Приложение N 2

к постановлению

администрации края

от 8 декабря 1994 г. N 559-П



ТИПОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ

НА ПОСТАВКУ ПРОДУКЦИИ и ТОВАРОВ ДЛЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ

ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ



     на __________________________________________________________
                    (краткая формулировка заказа)


гор. ___________________             " __ " ______________ 19__ г.


_________________________________________________________________
   (полное наименование предприятия, организации - поставщика),
именуемый в дальнейшем "Поставщик", в лице _______________________
(должность) ____________________________ (Ф.И.О.), действующего на
основании ________________________________________ с одной стороны
и ________________________________________________________________
(полное  наименование   государственного  заказчика),  именуемое в
дальнейшем "Заказчик", в лице ________________________ (должность)
т. _____________________________________________________ (Ф.И.О.),
действующего на основании ________________________________________
_________________________________________________________________
с другой стороны, заключили настоящий контракт о следующем.


              1. Предмет государственного контракта


     1. Заказчик  поручает,  а   Поставщик   принимает   на   себя
проведение следующих работ (поставок продукции) __________________
_________________________________________________________________
_______________________________________________ (описание заказа).
     2. Работа по настоящему контракту выполняется в  соответствии
с согласованным сторонами техническим заданием на ________________
(наименование заказа) (приложение N 1).
_________________________________________________________________
     3. Содержание,  этапность,  место поставки и сроки выполнения
работ  определяются  согласованным  сторонами  календарным  планом
(приложение N 2).
     Работы, не предусмотренные настоящим контрактом,  оформляются
дополнительным соглашением.
     4. Если в процессе работы выявляется  неизбежность  получения
отрицательных   результатов   или  нецелесообразность  дальнейшего
проведения работ,  каждая из сторон вправе  внести  предложения  о
приостановке   работ.   После  уведомления  о  приостановке  работ
Заказчик  и  Поставщик  обязаны  в ______ дневный   срок   принять
совместное  решение  о  дальнейшем  продолжении  работ,  изменении
условий или расторжении контракта.


           2. Порядок сдачи и приемки работ (продукции)


     5. При   завершении  работы  (этапа)  Поставщик  представляет
Заказчику  акт  сдачи  -  приемки  работы  с  приложением  к  нему
материалов, предусмотренных техническим заданием.
     6. Заказчик в течение ______ дней со дня получения акта сдачи
-   приемки  работы  и  отчетных  документов  (материалов)  обязан
направить  Поставщику  подписанный  акт  сдачи   -   приемки   или
мотивированный отказ.
     7. в случае несоответствия  результатов  работы  техническому
заданию   сторонами  составляется  двухсторонний  акт  с  перечнем
необходимых доработок.  Претензии о  проведении  доработок  должны
быть  предъявлены Заказчиком в течение ______ дней после получения
акта  сдачи  -  приемки   работ.   Поставщик   обязан   произвести
необходимые  исправления  без  дополнительной  оплаты  в  пределах
договорной цены.
     8. Если   при   приемке   выполненных  работ  будет  выявлена
необходимость доработки или изменения отдельных условий в  отличие
от  первоначального технического задания,  а в соответствии с этим
изменения содержания работ по  требованию  Заказчика,  эти  работы
производятся  по  дополнительному  соглашению с указанием срока их
выполнения и стоимости.
     9. в  случае досрочного выполнения Поставщиком работы (этапа)
оплата  и  поставка  продукции  может  осуществляться  с  согласия
Покупателя.


              3. Стоимость работ и порядок расчетов


     10. За   выполненную   работу   (этап)   согласно  настоящему
контракту Заказчик уплачивает Поставщику _________________________
(__________________________________)  рублей  в   соответствии   с
утвержденным  сторонами  протоколом  соглашения о цене (приложение
N 3).
     11. Оплата   работы   (этапа)   производится   после    сдачи
Поставщиком  и  приемки  Заказчиком  выполненной  работы  (этапа),
оформленной актом сдачи - приемки. Счета Поставщика с приложенными
к ним актами оплачиваются Заказчиком в установленном порядке.
     12. Оплата  производится  поэтапно  по  ценам,  указанным   в
протоколе о договорной цене.
     13. Заказчик в ____ дневный срок с даты подписания настоящего
договора производит выплату Поставщику аванса в размере _____%  от
стоимости выполнения работ по контракту, т.е. _________ (________)
рублей.
     14. в случае прекращения работ  по  контракту  по  соглашению
сторон   или   по   вине  Заказчика  последний  обязан  возместить
Поставщику  фактически  произведенные  затраты  с  учетом   уровня
рентабельности, предусмотренного в договорной цене.
     15. Распределение   экономии   и   убытков,   возникших   при
выполнении   заказа   на   закупку   и   поставку   продукции  для
государственных нужд, осуществляется в соответствии с утвержденным
сторонами протоколом соглашения о распределении экономии и убытков
(приложение N 4).


                     4. Ответственность сторон


     16. Поставщик по требованию Заказчика своими средствами и  за
свой   счет   в   срок,   согласованный  с  Заказчиком,  устраняет
недостатки, допущенные по его вине при выполнении работ.
     в случае  неустранения  указанных  дефектов  в  согласованный
сторонами срок Поставщик уплачивает Заказчику неустойку в  размере
_____% стоимости работ, подлежащих исправлению.
     17. в  случае  невыполнения  государственного  контракта   по
объему   продукции   в  установленный  срок  Поставщик  уплачивает
Заказчику  неустойку  в  размере  50%  стоимости  недопоставленной
продукции.   Неустойка  взыскивается  до  фактического  исполнения
обязательств с учетом  недопоставленного  количества  продукции  в
предыдущем   периоде  поставки.  При  выполнении  обязательств  по
государственному  контракту,  кроме  уплаты  неустойки,  Поставщик
возмещает также понесенные заказчиком убытки.
     18. За  несвоевременную  приемку  работ  Заказчик  уплачивает
Поставщику  штраф  в  размере ______%  договорной  цены  за каждый
просроченный день и дополнительно _____%  при просрочке более ____
дней.
     19. За  просрочку  оплаты  платежного   требования   Заказчик
уплачивает  Поставщику  пеню в размере _____%  суммы просроченного
платежа за каждый день просрочки.
     20. Уплата  санкций  не  освобождает  стороны  от  выполнения
принятых обязательств.


      5. Срок действия контракта и юридические адреса сторон


     21. Срок  действия  настоящего  контракта  устанавливается  с
___________________ 199_ года по _____________ 199_ года.
     22. Адреса и расчетные счета сторон:
     Поставщика
     Адрес: ______________________________________________________
     Расчетный счет: _____________________________________________
_________________________________________________________________
     Заказчика
     Адрес: ______________________________________________________
     Расчетный счет: _____________________________________________
_________________________________________________________________
     23. К настоящему контракту прилагаются:  Техническое задание,
Календарный  план  выполнения   работ,   Протокол   соглашения   о
договорной    цене,    Протокол    соглашения    о   распределении
незапланированной прибыли и возникших  по  независящим  от  сторон
причинам убытков.
     24. Государственный  контракт  составлен  в  соответствии   с
_________________________________________________________________
_____________________________ (основание  заключения   контракта).


Поставщик                                          Заказчик


М.П.                                                М.П.








Приложение N 1

к типовому государственному контракту



УТВЕРЖДАЮ:                                            СОГЛАСОВАНО:
_______________________________   ________________________________
_______________________________   ________________________________
_______________________________   ________________________________
(полностью должность Заказчика)   (полностью должность Поставщика)
______________________ (Ф.И.О.)   _______________________ (Ф.И.О.)
" __ " __________ 199_ г.                " __ " __________ 199_ г.


                       ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
               к государственному контракту N _____
                   от " __ " __________ 199_ г.
               на выполнение заказа ______________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
                       (наименование заказа)








Приложение N 2

к типовому государственному контракту



УТВЕРЖДАЮ:                                            СОГЛАСОВАНО:
________________________________  ________________________________
________________________________  ________________________________
________________________________  ________________________________
(полностью должность Заказчика)   (полностью должность Поставщика)
_______________________ (Ф.И.О.)  _______________________ (Ф.И.О.)
" __ " __________ 199_ г.                " __ " __________ 199_ г.


                         КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
       выполнения работ по государственному контракту N ___


                 от " __ " _____________ 199_ г.


----T-----------------------T-----------T-----------T------------¬
¦NN ¦  Наименование работ и ¦   Срок    ¦ Поставщик ¦ Получатель,¦
¦пп ¦    основных этапов    ¦выполнения ¦           ¦   адрес    ¦
¦   ¦       выполнения      ¦           ¦           ¦            ¦
+---+-----------------------+-----------+-----------+------------+
¦ 1 ¦           2           ¦     3     ¦     4     ¦     5      ¦
L---+-----------------------+-----------+-----------+-------------








Приложение N 3

к типовому государственному контракту



УТВЕРЖДАЮ:                                            СОГЛАСОВАНО:
_______________________________   ________________________________
_______________________________   ________________________________
_______________________________   ________________________________
(полностью должность Заказчика)   (полностью должность Поставщика)
______________________ (Ф.И.О.)   _______________________ (Ф.И.О.)
" __ " __________ 199_ г.               " __ " ___________ 199_ г.


                             ПРОТОКОЛ
               соглашения о договорной цене (смета)
               к государственному контракту N ______


                   от " __ " __________ 199_ г.


--------T----------------------------------T---------------------¬
¦ Номер ¦   Подробное содержание работ в   ¦   Договорная цена   ¦
¦ этапа ¦  соответствии с пп. Календарного ¦     (тыс. руб.)     ¦
¦       ¦      плана (приложение N 2)      ¦                     ¦
+-------+----------------------------------+---------------------+
¦       ¦                                  ¦                     ¦
+-------+----------------------------------+---------------------+
¦           Итого: Договорная цена          ____________________ ¦
¦                                                (тыс. руб.)     ¦
¦                                                                ¦
L-----------------------------------------------------------------








Приложение N 4

к типовому государственному контракту



УТВЕРЖДАЮ:                                            СОГЛАСОВАНО:
_______________________________   ________________________________
_______________________________   ________________________________
_______________________________   ________________________________
(полностью должность Заказчика)   (полностью должность Поставщика)
______________________ (Ф.И.О.)   _______________________ (Ф.И.О.)
" __ " __________ 199_ г.                " __ " __________ 199_ г.




                             ПРОТОКОЛ
         соглашения о распределении экономии и возникших
          убытков к государственному контракту N _______


                от " __ " _____________ 199_ г.








Региональное законодательство Следующий региональный документ,  правовая интернет библиотека







Право России

Новости

Партнеры